РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕНОТАЕВСКИЙ  РАЙОН»
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии со статьей 78 Устава муниципального образования «Енотаевский район»:

1. Размещение муниципального заказа на выполнение  ремонта  фасада жилого дома, расположенного  по адресу: Астраханская область  Енотаевский  район, с.Енотаевка  ул.Пушкина ,48  провести путем запроса котировок .

2.Создать котировочную комиссию администрации муниципального образования «Енотаевский район» по размещению заказа на выполнение  ремонта  фасада жилого дома, расположенного  по адресу: Астраханская область  Енотаевский  район, с.Енотаевка  ул.Пушкина ,48 . и утвердить в следующем составе:

Киреева Е.В.                - Заведующая сектором   ЖКХ  отдела экономического развития и инвестиций         

                                        администрации муниципального образования «Енотаевский район»

                                        председатель  комиссии

 Тарутанова И.А.         - Заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений

                                         администрации муниципального образования «Енотаевский район»    

                                         зам. председателя комиссии

Члены комиссии:       

Мозгунова Е.Е.                -Заведующая юридическим сектором  нормативно-правового отдела  

                                           администрации муниципального образования «Енотаевский район»

Яковенко Е.Н.                   -Заведующая  сектором закупок и муниципального заказа отдела

                                           бухгалтерского учета и отчетности администрации 

                                           муниципального образования «Енотаевский район».

Мельникова О.В.           - старший системный администратор информационно-кадрового отдела      

                                          администрации муниципального образования «Енотаевский район»

3.Утвердить прилагаемое Положение о котировочной комиссии администрации муниципального образования «Енотаевский район» по размещению заказа на выполнение  ремонта  фасада жилого дома, расположенного  по адресу: Астраханская область  Енотаевский  район, с.Енотаевка  ул.Пушкина ,48 .

4. Утвердить прилагаемые форму котировочной заявки , извещение о проведении запроса котировок, проект муниципального контракта  на выполнение  ремонта  фасада жилого дома, расположенного  по адресу: Астраханская область  Енотаевский  район, с.Енотаевка  ул.Пушкина ,48 .

5.Контроль над   исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Енотаевский район»                                                                                         С.И. Михеев

Положение о котировочной комиссии администрации муниципального образования «Енотаевский район» по размещению заказа на выполнение  ремонта  фасада жилого дома, расположенного  по адресу: Астраханская область  Енотаевский  район, с.Енотаевка  ул.Пушкина ,48 .

1.Общие положения

Настоящее Положение о Котировочной комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации муниципального образования «Енотаевский район» (далее - Положение) определяет понятие, цели создания, функции, состав, и порядок деятельности Котировочной комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации муниципального образования «Енотаевский район» (далее везде по тексту настоящего Положения - Заказчик) на выполнение  ремонта  фасада жилого дома, расположенного  по адресу: Астраханская область  Енотаевский  район, с.Енотаевка  ул.Пушкина ,48 без проведения торгов способом запроса котировок цен товаров, работ, услуг (далее - Котировочная комиссия).

Правовое регулирование

1.Котировочная комиссия в своей деятельности руководствуется  Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 года № 94-ФЗ, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Заказчика и настоящим Положением.

2.Цели и задачи Котировочной комиссии

.Котировочная комиссия создается в целях:

-подведения итогов и определения победителей при размещении муниципальных заказов путем запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ услуг для нужд Заказчика.

Исходя из целей деятельности Котировочной комиссии, определенных в пункте 1 настоящего Положения (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящему Положению), в задачи Котировочной комиссии входит:

-обеспечение объективности при рассмотрении и оценке котировочных заявок, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных документов;

-обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и (или) средств внебюджетных источников финансирования;

-соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и недискриминации при размещении заказов путем проведения запроса котировок;

-устранение возможностей злоупотребления и коррупции при размещении заказов путем запроса котировок.

3.Порядок формирования Котировочной комиссии

Котировочная комиссия является коллегиальным органом Заказчика, основанным на временной основе.

Персональный состав Котировочной комиссии, в том числе Председатель Котировочной комиссии (далее по тексту так же - Председатель), утверждается Заказчиком до опубликования извещения о проведении запроса котировок.

В состав Котировочной комиссии входят пять человек - членов Котировочной комиссии. Председатель является членом Котировочной комиссии. По решению Заказчика в составе Котировочной комиссии может быть также утверждена должность Секретаря Котировочной комиссии.  Если такая должность не предусматривается, то функции Секретаря Котировочной комиссии, в соответствие с настоящим Положением, выполняет любой член Котировочной комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем.

Членами Котировочной комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в запросе котировок либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа).

В случае выявления в составе Котировочной комиссии указанных лиц, Заказчик обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа.

Замена члена Котировочной комиссии осуществляется только по решению Заказчика, принявшего решение о создании  комиссии.

4.Функции Котировочной комиссии

Основными функциями Котировочной комиссии являются:

-рассмотрение и оценка котировочных заявок;

-подведение итогов и определение победителя в проведении запроса котировок;

-ведение Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Наряду со своими основными функциями по решению Заказчика на Котировочную комиссию может быть возложена функция обеспечения (контроля), в том числе и совместно с сотрудниками Заказчика, своевременного проведения Заказчиком следующих мероприятий:

-размещения извещения о проведении запроса котировок на официальном сайте и направления запроса котировок цен определенным лицам, в том числе в учреждения уголовно-исполнительной системы, в организации инвалидов, производящие товары, оказывающие услуги, выполняющие работы, закупаемые Заказчиком;

- разработки, утверждения Заказчиком текста запроса котировок;

-приема и регистрации котировочных заявок;

-подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных Заказчиком;

-передачи победителю в проведении запроса котировок одного экземпляра Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта контракта;

-размещения Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте

-подготовка ответов на запросы участников размещения заказа подавших котировочные заявки о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок;

- хранения протоколов, составленных в ходе проведения запроса котировок, котировочных заявок, в течение трех лет с момента проведения запроса котировок.

5.Права и обязанности Котировочной комиссии, ее отдельных членов

Котировочная комиссия обязана:

-проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и запросом котировок;

-не допускать участника размещения заказа к участию в проведении запроса котировок в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

-исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов органов власти об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;

-не проводить переговоров с участниками размещения заказа в отношении поданных ими котировочных заявок во время  проведения запроса котировок, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.Котировочная комиссия вправе:

-в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов, отстранить участника размещения заказа от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения;

-обратиться к Заказчику за разъяснениями по предмету закупки;

-обратиться к Заказчику с предложением изменить условия исполнения контракта, изложенные в запросе котировок, в случаях, если на запрос котировок не подана ни одна котировочная заявка;

-при необходимости привлекать к своей работе экспертов.

7.Члены Котировочной комиссии обязаны:

-знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;

-лично присутствовать на заседаниях Котировочной комиссии, отсутствие на заседании Котировочной комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

-соблюдать правила рассмотрения и оценки котировочных заявок;

-не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения запроса котировок, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.Члены Котировочной комиссии вправе:

-знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими котировочную заявку;

-выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Котировочной комиссии;

-проверять правильность содержания Протокола рассмотрения и оценки  котировочных заявок, в том числе правильность отражения в протоколах своего выступления.

9.Члены Котировочной комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

10.Члены Котировочной комиссии:

-присутствуют на заседаниях Котировочной комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Котировочной комиссии настоящим Положением и законодательством Российской Федерации,

-подписывают  Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок;

-принимают участие в определении победителя  в проведении запроса котировок;

-осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

11.Председатель Котировочной комиссии:

-осуществляет общее руководство работой Котировочной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;

- из-за отсутствия необходимого количества членов;

-открывает и ведет заседания Котировочной комиссии, объявляет перерывы;

-объявляет состав Котировочной комиссии;

-определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

-в случае необходимости выносит на обсуждение Котировочной комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии  экспертов;

-подписывает Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок

-объявляет победителя запроса котировок;

-осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

12.Регламент работы Котировочной комиссии

Работа Котировочной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Котировочной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

Решения Котировочной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. При голосовании каждый член Котировочной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается.

Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и законодательстве Российской Федерации и оценивает их в течение дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

В случае если наиболее низкая цена товаров, работ, услуг предложена несколькими участниками размещения заказа, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Котировочная комиссия не оценивает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок Котировочная комиссия составляет Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен содержать сведения о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, о победителе в проведении запроса котировок, об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Протокол оценки и сопоставления котировочных заявок должен быть подписан всеми присутствующими членами Котировочной комиссии и Заказчиком.

Любые действия (бездействия) Котировочной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участника(ов) размещения заказа. В случае такого обжалования Котировочная комиссия обязана:

-представить по запросу уполномоченного органа сведения и документы, необходимые для рассмотрения жалобы;

-приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до рассмотрения жалобы по существу, в случае получения соответствующего требования от уполномоченного органа;

-довести до сведения Заказчика информацию о том, что Заказчик не вправе заключить государственный или муниципальный контракт до рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.

Порядок проведения заседаний Котировочной комиссии

Секретарь Котировочной комиссии, в случае если он утвержден решением Заказчика о создании Котировочной комиссии, или другой уполномоченный Председателем член Котировочной комиссии, не позднее, чем за 2 дня до дня проведения заседания Котировочной комиссии уведомляет членов Котировочной комиссии о времени и месте проведения заседания Котировочной комиссии.

Заседания Котировочной комиссии открываются и закрываются Председателем Котировочной комиссии.

Котировочная комиссия может привлекать для рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок экспертов. Для целей применения настоящего Положения под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта. Эксперты, как правило, не входят в состав Котировочной комиссии, но могут быть включены в состав Котировочной комиссии по решению Заказчика. Экспертами не могу быть лица, которые лично заинтересованы в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в запросе котировок либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа). Эксперты представляют в Котировочную комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними Котировочной комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не является обязательным для Котировочной комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Секретарь Котировочной комиссии, в случае если он утвержден решением Заказчика о создании Котировочной комиссии, или другой уполномоченный Председателем член Котировочной комиссии, в ходе проведения заседаний Котировочной комиссии ведет Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Заказчик обязан организовать материально-техническое обеспечение деятельности Котировочной комиссии, в том числе предоставить удобное для целей проведения котировочных процедур помещение, средства доступа в сеть Интернет, оргтехнику и канцелярию.

Ответственность членов Котировочной комиссии

Члены Котировочной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Член Котировочной комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов может быть заменен по решению Заказчика, а также по представлению или предписанию органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, выданному Заказчику названным органом.

В случае если члену Котировочной комиссии станет известно о нарушении другим членом Котировочной комиссии законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд,  иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю Котировочной комиссии, и (или) Заказчику в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

Члены Котировочной комиссии и привлеченные Котировочной комиссией эксперты не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе размещения заказа путем проведения запроса котировок.

Верно:

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата:  «     »__________ 2012г

Кому: Администрации муниципального образования «Енотаевский район»

Изучив опубликованное Вами  извещение о проведении запроса котировок «Ремонт фасада жилого дома , расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район , с.Енотаевка ул.Пушкина ,48»  соответствии со сметной документацией.

Наименование  участника размещения заказа : _________________________________________________________________________________

(место нахождения - для юридического лица, место жительства - для физического лица)

_________________________________________________________________________________

Адрес, телефон _________________________________________________________________________________

ИНН _________________В соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)__________________

КПП __________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: 

_______________________________________________________________________________________________

 Предлагаем  выполнить работы по «Ремонту фасада жилого дома , расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район , с.Енотаевка ул.Пушкина ,48»  соответствии со сметной документацией

Согласие  участника  размещения  заказа исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса   котировок

 _____________________________________________________________________________

                      (подтвердить  согласие  исполнить условия договора)

Цена выполняемых  работ_____________________________________________  рублей

                                                            (цифрой и прописью)

В цену  муниципального контракта   включены расходы на используемые материалы и оборудование, перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен оплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель                                    Ф.И.О.                                            (подпись)

м.п.                   

Верно:

Извещение о проведении запроса котировок

Наименование  Заказчика: Администрация муниципального образования «Енотаевский район»

Место нахождения:416200, Астраханская область , Енотаевский район , с.Енотаевка ул.Кирова/Чернышевского/ Коминтерна 60/21 «а»/57 «а»

Адрес электронной почты: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Номер контактного телефона:  8(85143) 91-7-95,  91-1-50

Контактное лицо: Киреева Елена Владимировна

Источник финансирования заказа:Бюджет муниципального образования «Енотаевский район» - 100%

Форма котировочной заявки: Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку на бумажном носителе или в форме электронного документа.    Котировочные заявки в форме электронного документа принимаются по адресу электронной почты: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script Электронный документ должен быть подписан электронно-цифровой подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Наименование и характеристика выполняемых работ: «Ремонт фасада жилого дома , расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район , с.Енотаевка ул.Пушкина ,48» в соответствии со сметной документацией.

Место выполнения работ:Астраханская  область,  Енотаевский район,с.Енотаевка ул.Пушкина ,48

Срок выполнения работ: Все работы должны быть выполнены до 15.01.2013 г.

Требования к гарантии качества:  Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после ремонта  устанавливается продолжительностью 36 месяцев  с даты подписания сторонами акта о приемке объекта после выполнения работ.

Начальная (максимальная)  цена договора:  319410 рублей.

Обоснование  начальной (максимальной)  цены  договора:  Расчет цены договора выполнен на основании локального сметного расчета с использованием коэффициентов  в текущем уровне  цен на III квартал 2012г.

В цену  контракта   включены расходы на используемые материалы и оборудование, перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен оплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место подачи котировочных заявок:416200, Астраханская  область,  Енотаевский район, ул.Кирова/Чернышевского/ Коминтерна 60/21 «а»/57 «а»

Срок начала подачи котировочных заявок: 26 ноября 2012г. (в раб.дни с 8:00до17:00 час. , кроме субботы, воскресенья, обеденный перерыв с 13 до 14 час.)

  Срок   окончания  подачи  котировочных  заявок:  5 декабря   2012 г. до 13:00 час.(время московское)

Срок и условия  оплаты  поставляемого  товара:  Оплата по муниципальному контракту  осуществляется Заказчиком в безналичной форме за фактически выполненные работы после подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета и счета-фактуры, по мере поступления  средств из бюджета муниципального образования «Енотаевский   район» не позднее 31.01.2013 года.

Требования к участникам размещения заказа:  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Срок подписания победителем  гражданско-правового договора:  не ранее чем через 7 дней со дня   размещения на официальном сайте РФ(http://zakupki.gov.ru ) протокола рассмотрения и оценки   котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Верно:

Утверждено распоряжением
 администрации  муниципального
образования «Енотаевский район»
от22.11.2012    № 328-р

Проект  муниципального контракта

на ремонт фасада жилого дома , расположенного по адресу: Астраханская область ,Енотаевский район, с.Енотаевка ул.Пушкина ,48                                                                                                                   

           с.Енотаевка                                                                                         «___»  __________2012г.

Администрация муниципального образования «Енотаевский район» , именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Главы муниципального образования «Енотаевский район»  Михеева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования «Енотаевский район», зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области 30.04.2009  г. за государственным регистрационным №RU305030002009001 с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области от 21.01.2010 RU305030002010001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области от 07.07.2010 RU305030002010002, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области от 23.08.2011 RU305030002011001,с изменениями и дополнениями зарегистрированными   Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области от  31.05.2012 RU 305030002012001 и распоряжения администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 18.03.2011. № 79-р «О вступлении в должность Главы муниципального образования «Енотаевский район» с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа  путем проведения процедуры запроса котировок цен, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от _____  2012 года №______ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонта  фасада жилого дома, расположенного  по адресу: Астраханская область  Енотаевский  район, с.Енотаевка  ул.Пушкина ,48 ,  в объеме утвержденной сметной документации  являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, в соответствии с действующими СНиП и другими документами, регулирующим данный вид деятельности.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет: ________________________________ НДС __________ .

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. , кроме п.13.3 настоящего контракта.

2.3. В цену  контракта   включены расходы на используемые материалы и оборудование, перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен оплатить в связи с выполнением обязательств по контракту  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата по контракту  осуществляется Заказчиком в безналичной форме за фактически выполненные работы после подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета и счета-фактуры,  из средств бюджета муниципального образования «Енотаевский район» не позднее 31.01.2013 года.

2.5. Оплата настоящего контракта   производится Заказчиком  за счет средств местного бюджета  по статье расходов КБК  200 0113 0020400 900

2.6. Оплату работ, не предусмотренных  контрактом, Заказчик не производит.
 2.7. Платежи по настоящему контракту  осуществляются Заказчиком в рублях.

 2.8.  В случае отказа Подрядчика выполнять работы по ценам, установленным настоящим разделом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 15% от цены контракта , а также возмещает Заказчику убытки, связанные с досрочным расторжением контракта, в том числе включая понесенные Заказчиком затраты на увеличение цены вновь заключаемого контракта.

3. Сроки и место выполнения работ

     3.1.Место выполнения работ:Астраханская  область,  Енотаевский район,  с.Енотаевка ул.Пушкина 48  жилой дом.

     3.2.Все работы должны быть выполнены до 15.01.2013г.

     3.3. На момент подписания настоящего контракта  дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. Обеспечение работ  материалами и оборудованием

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство

- выполнить работы с использованием новых  материалов и инженерного (технологического) оборудования;

-  предоставить соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы. Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать требованиям стандартов, техническим условиям или иной нормативно-технической документации.

4.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых для реализации контракта , до подписания акта о приемке выполненных работ и передачи объекта Заказчику в эксплуатацию.

4.3. Реализация материалов, оплаченных Заказчиком и не использованных Подрядчиком при выполнении работ по настоящему контракту , осуществляется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

5. Обязанности Подрядчика

  В рамках настоящего контракта  Подрядчик обязан:

5.1. -Перед началом работы представить Заказчику, при необходимости,  в соответствии с действующим  законодательством  Российской Федерации,  копию свидетельства СРО о допуске к видам работ, влияющих на  безопасность объектов, указанных в сметной документации.

5.2. Выполнить работы  собственными силами,  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормативную эксплуатацию.
5.3. Производить работы таким образом, чтобы в процессе ремонта объекта не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате поражения электрическим током.

5.4. Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции,  строительную технику и инструмент, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Представить Заказчику сертификаты соответствия и санитарные сертификаты на каждую партию поставляемых строительных материалов и изделий.

5.5. Полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на объекте, и поддерживать территорию, где выполняются работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц;

5.6. Предоставить и поддерживать в исправном состоянии за свой счет все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки и организовать наблюдение там, где это необходимо по указанию Заказчика  .

      5.7.Обеспечить:

     -  во время проведения работ безопасность строительных работ, а также мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей природной среды, и электробезопасности, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил, в соответствии с требованиями нормативных документов.

- выполнение огневых работ с соблюдением требований пожарной безопасности и только по письменному распоряжению Заказчика;

   - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

     - содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;
- вывоз строительного мусора (не реже одного раза в неделю)  транспортом Подрядчика;

5.8. Подрядчик обязан письменно за 3 дня до окончания выполнения скрытых работ уведомить об этом Заказчика. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления акта скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

5.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.10. При готовности объекта в 3-хдневный срок известить об этом Заказчика.

 5.11. В 3-дневный срок со дня подписания Акта приемки выполненных работ  вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные материалы, оборудование, другое имущество и строительный мусор.

6. Обязанности Заказчика

 В рамках настоящего контракта   Заказчик обязан:

 6.1. Передать Подрядчику по акту на период выполнения работ объект для производства работ и сметную документацию.

 6.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

 6.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

7. Право собственности

До подписания акта о приемке объекта после выполнения работ ответственность за риск случайного повреждения объекта несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8. Сдача и приемка работ

8.1. Приемка выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом ,  и сдача объекта в эксплуатацию осуществляется Заказчиком и оформляется актом с участием представителя Подрядчика.

8.2. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

9. Гарантия

 9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается продолжительностью 36 месяцев  с даты подписания сторонами акта о приемке объекта после выполнения работ.

 9.2. Гарантийный срок распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

9.3. Подрядчик гарантирует нормальную эксплуатацию объекта на протяжении гарантийного срока, установленного п.9.1 настоящего раздела.

9.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения и определения стоимости работ по устранению Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

9.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

1. Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта

  Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения,  качеством применяемых материалов на любом этапе выполнения.

11. Просрочка Сторонами обязательств по контракту

11.1. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки:

1) За окончание работ после установленного срока по вине Подрядчика - в размере 0,1 % от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом  срока исполнения обязательства.

2) За несвоевременное освобождение объекта от
принадлежащего Подрядчику имущества - в размере 1000 рублей за
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

11.2. При необоснованном отказе Подрядчика от выполнения своих обязательств по настоящему контракту (частичном отказе) либо в случае расторжения контракта по вине Подрядчика Заказчик вправе начислить штраф в размере 10% от цены контракта. Кроме того, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, возникшие в результате отказа Подрядчика от выполнения контракта.

11.3. Неустойки и штраф будут удерживаться из счетов Подрядчика при их оплате Заказчиком.

11.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки и штрафа , если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

11.5. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.

11.6 В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

11.7 Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательств.

11.8 Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств  произошла вследствие непреодолимой силы, или по вине Подрядчика.

11.9.Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от
исполнения других своих обязательств по настоящему контракту.

12. Непреодолимая сила

12.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, приостановку или невыполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

12.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с его компетенцией.

12.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту . В этом случае сроки исполнения обязательств по контракту могут быть продлены при необходимости на период действия форс-мажорных обстоятельств.

12.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживается признаков их прекращения, настоящий контракт  может быть расторгнут Заказчиком или Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

13. Внесение изменений в контракт

13.1. При исполнении настоящего контракта  не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.3. Цена контракта  может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором  объема работ и иных условий исполнения контракта.

14. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

  15. Порядок разрешения споров.

15.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются  путем переговоров между сторонами.

15.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законодательством порядке.

 16. Прочие условия

16.1. По всем вопросам,  не отраженным в  условиях  настоящего контракта , стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Астраханской области.

16.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

16.3. Настоящий контракт составлен в соответствии  с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №________________________________________________.

                                                           (основание заключения контракта)

Приложения: Сметная документация  (Приложение к контракту)

17. Юридические адреса и реквизиты сторон.

                Заказчик:                                                              Поставщик: 

Верно: